自测题及答案解析（一）

　　一、单项选择题

　　1.依据《担保法》有关规定，当采用保证方式进行担保时，下列说法正确的是（ ）。

　　A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任

　　B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

　　C保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

　　D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任

　　2.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ ）。

　　A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议

　　3.调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律是（ ）。

　　A.《中华人民共和国合同法》 　　B.《中华人民共和国民法通则》

　　C.《中华人民共和国招标投标法》 D.《中华人民共和国建筑法》

　　4.能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的是（ ）。

　　A.行为 B.事件 C.法律事实 D.后果

　　5.人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指（ ）。

　　A.投保人 B.被保险人 C.受益人D.保险人

　　6.依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ ）。

　　A.按原价格执行 B.按新价格执行

　　C.按原价和新价的平均价执行 D.按市场价执行

　　7.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指（ ）。

　　A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

　　B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

　　C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

　　D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

　　8.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ ）的顺序履行。

　　A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议

　　B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格

　　C.补充协议，合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格

　　D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款

　　9.按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（ ）的人民法院管辖。

　　A.工程所在地 B.被告住所地 C.原告住所地 D.合同签字地

　　10.在市场经济中，合同比重降低了的是（ ）。

　　A.实践合同 B计划合同 C.从合同 D.无偿合同

　　11.关于无效合同，下列说法错误的是（ ）。

　　A.违反了法律规定的条件 B自订立起就没有法律效力

　　C不受到法律保护 D.自宣布无效之日起无效

　　12.履行地点不明确的，交付不动产时，应在（ ）履行。

　　A.不动产所在地 B不动产承包人所在地

　　C.不动产发包人所在地 D.双方约定地

　　13.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使（ ）。

　　A.同时履行抗辩权 B代位权 C撤销权 D.不安抗辩权

　　14.对方对合同的解除有争议的，可以（ ）。

　　A.调解 B仲裁确认解除效力 C.协调 D.起诉

　　15.投标人在投标过程中出现（ ）时，招标人可以没收投标保证金。

　　A.投标文件的密封不符合招标文件的要求 B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

　　C.购买招标文件后不递交投标文件 D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

　　16.招标的资格预审须知中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。当排名第六的投标人放弃投标时，应当（ ）。

　　A.仅允许排名前五名的投标人参加投标

　　B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量

　　C.由排名第七的递补，维持六家投标人

　　D.重新进行资格预审

　　17.根据《招标投标法》规定，下列必须招标的项目是（ ）。

　　A.涉及秘密项目 B使用专有技术项目

　　C.恢复建设项目 D.利用国际援助奖金的项目

　　18.招标文件核查不包括的范围（ ）。

　　A.招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件

　　B.招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同期限是否合理

　　C招标文件的形式是否合乎要求

　　D.是否有限制公平竞争的条件

　　19.定标的主要依据是（ ）。

　　A.评标报告 B.投标文件 C.招标文件 D.投标价格

　　20.监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。

　　A.能力 B.人员 C.设备 D.报价

　　21.某工程监理酬金总额45万元，监理单位已经缴纳的税金为3万元，在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失60万元。依据委托监理合同示范文本，监理单位应承担的赔偿金额为（ ）万元。

　　A.45 B.57 C.42 D.60

　　22.在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（ ）。

　　A.附加工作 B.额外工作 C.正常工作 D.委托人工作

　　23.《建设工程委托监理合同》的标的是（ ）。

　　A.技术 B.服务 C.行为 D.酬金

　　24.《建设工程委托监理合同》规定，下列属于附加监理工作范围的是（ ）。

　　A.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

　　B.不可抗力事件发生后的善后工作

　　C.发包人与违约承包商终止合同后，新选定的承包商进场施工前需进行的必要准备工作时间

　　D.发包人要求监理人协助办理的与政府行政管理部门的外部协调工作

　　25.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。

　　A.控制概算 B编制招标文件 C.施工图设计 D.非标准设备制作

　　26.在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是（ ）。

　　A.合同签订日 B.设计人收到定金日 C.开始设计日D.合同约定的时间

　　27.下列选项中，不属设计合同示范文本（一）内容的是（ ）。

　　A.设计费的支付 B双方责任 C.设计方案 D.订立合同依据的文件

　　28.有义务解决施工中出现的设计问题的是（ ）。

　　A.发包人 B.工程师 C.设计人 D.承包人

　　29.施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（ ）。

　　A.协议书 B.专用条款 C.标准条款 D.质量保修书

　　30.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，下列说法正确的是（ ）。

　　A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

　　B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

　　C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

　　D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

　　二、多项选择题

　　31.在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（ ）。

　　A.土地使用权 B.社会团体的教育设施

　　C.土地所有权 D.抵押人所有的交通工具

　　E.依法被监管的财产

　　32.工程建设管理水平的提高体现在（ ）三大目标上。

　　A.工程招标 B.工程质量

　　C.工程进度 D.工程监理

　　E.工程投资

　　33.下列可以作为抵押物的财产有（ ）。

　　A.房屋 B.机器

　　C.耕地 D.医院

　　E.学校

　　34.保险人可以对（ ）带来的损失不负责赔偿。

　　A.设计原因 B.自然事件

　　C.原材料缺陷或工艺不善 D.自然磨损

　　E.维修保养费用

　　35.依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（ ）履行。

　　A.交付不动产的，在不动产所在地 B.给付货币的，在给付货币一方所在地

　　C.交付动产的，在接受动产一方所在地 D.设备采购，在采购方所在地

　　E.材料采购，在供货方所在地

　　36.在施工合同中，（ ）的合同属于无效合同。

　　A.施工企业伪造资质等级证书签订 B.招标人与投标人串通签订

　　C.施工企业的违约责任明显过高 D.建设单位的违约责任明显过高

　　E.约定的质量标准低于强制性标准

　　37.《合同法》中的自愿原则是指（ ）。

　　A.合同当事人有权决定是否订立合同

　　B.合同当事人有权决定与谁订立合同

　　C.合同当事人有权决定合同生效时间

　　D.合同当事人有权决定以书面形式还是口头形式订立合同

　　E.合同当事人有权决定是否接受合同条款

　　38.合同生效应具备的条件有（ ）。

　　A.意思表示真实 B.不违反社会公共利益

　　C.必须做出承诺 D.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

　　E.必须发出要约邀请

　　39.后履行抗辩权的适用条件包括（ ）。

　　A.合同中未约定履行顺序 B.合同中约定了履行顺序

　　C由同一双务合同产生互负的对价给付债

　　D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

　　E.经营状况严重恶化

　　40.“债务人向第三人履行债务”的特点有（ ）。

　　A.不改变当事人之间的权利义务关系 B.债务人不得拒绝第三人的请求履行

　　C改变当事人之间的权利义务关系 D.第三人无追究对方违约责任的权利

　　E.第三人不可以向债务人请求履行

　　41.按照《招标标法》的规定，（ ）可以不进行招标，采用直接发包的方式委托建设任务。

　　A.施工单项合同估算价l50万元人民币

　　B.重要设备的采购，单项合同估算价l50万元人民币

　　C.监理合同，单项合同估算价150万元人民币

　　D.项目总投资4000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

　　E.项目总投资2000万元，监理合同单项合同估算价30万元人民币

　　42.按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中（ ）。

　　A.与投标人就投标价格进行谈判

　　B.将中标结果通知未中标的投标人

　　C.强制中标人接受新的承包条件

　　D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

　　E.授权评标委员会确定中标人

　　43.招标代理机构所具备的条件有（ ）。

　　A有从事招标代理业务的营业场所和相应资金 B有审查招标单位资质的能力

　　C具备相应的专家库 D.符合法律规定的其他条件

　　E.能够编制招标文件和组织评标

　　44.下列关于监理招标的特点，说法正确的是（ ）。

　　A.招标宗旨是对监理单位能力的选择 B报价占主要地位

　　C报价占次要地位 D.邀请的投标人较多

　　E.邀请的投标人较少

　　45.按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（ ）。

　　A.中标函 B.投标保函

　　C监理合同标准条件 D.监理委托函

　　E.标准、规范

　　46.监理合同除具有委托合同的共同特点外，还具有的特点包括（ ）。

　　A.当事人双方应当具有民事权力能力和民事行为能力

　　B委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规

　　C.委托合同的标的是服务

　　D.委托合同应具有标准形式

　　E.当事人双方之问建立的债权和债务关系

　　47.对监理人的禁止行为有（ ）。

　　A.不得接受承包人的报酬 B.不得参与和委托人利益相冲突的任何活动

　　C.不得泄露与本工程有关的保密资料 D.不得泄露设计人申明的秘密

　　E.不得参与合同的协调管理工作

　　48.按照设计合同示范文本有关违约责任规定，下列描述中不正确的是（ ）。

　　A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

　　B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

　　C.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

　　D.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

　　E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

　　49.勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（ ）。

　　A.岩土工程勘察 B.水文地质勘察

　　C.变更及工程费的调整D.材料设备的供应

　　E.工程测量

　　50.依照施工合同示范文本通用条款的规定，（ ）属于发包人应当完成的工作。

　　A.办理施工许可证 B提供工程进度计划

　　C.确定坐标控制点 D.做好施工现场地下管线的保护工作

　　E.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

　　参考答案及详解　

　　一、 单项选择题

1 D 2 D 3 B 4 C 5 C 6 B 7 D 8 C 9 A 10 B 11 D 12 A 13 D 14 B 15 B 16 C 17 D 18 C 19 A 20 A 21 C 22 B 23 B 24 D 25 A 26 B 27 C 28 C 29 B 30 D

　　［答案详解]

　　1.答案：D 《担保法》是指调整因担保关系而产生的债权债务关系的法律规范的总称。为促进资金融通和商品流通，保障债权的实现，发展社会主义市场经济，l995年6月30日第八届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过《中华人民共和国担保法》自1995年10月1日起施行。

　　《担保法》规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。

　　其中，保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证法律关系至少有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。

　　2.答案：D合同签证是自愿行为，不具有强制执行的效力。

　　3.答案：B《民法通则》是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系的基本法律。合同关系也是一种财产（债）关系，因此，《民法通则》对规范合同关系作出了原则性的规定。

　　4.答案：C能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。

　　5.答案：C保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

　　保险合同在履行中还会涉及到被保险人和受益人的概念。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人都可作为受益人。

　　6.答案：8如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。

　　7.答案：D本题主要考查的是缔约过失责任的概念。缔约过失责任，是指在合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿基于此项信赖而发生的损害。

　　8.答案：C合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。

　　对于价款或报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或政府指导价的，按规定履行。在建设工程施工合同中，合同履行地是不变的，肯定是工程所在地。因此，约定不明确时，应当执行工程所在地的市场价格。

　　9.答案：A地域管辖是指同级人良法院在受理第一审建设工程合同纠纷的权限分工。对于一般的合同争议，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。《民事诉讼法》也允许合同当事人在书面协议中选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地人民法院管辖。对于建设工程合同纠纷一般都适用不动产所在地的专属管辖，由工程所在地人民法院管辖。

　　10.答案：B计划合同是依据国家有关计划签订的合同。虽然在市场经济中，依计划订立的合同的比重降低了，但仍然有一部分合同是依据国家有关计划订立的。对于计划合同，有关法人、其他组织之间应当依照有关法律、行政法规规定的权利和义务订立合同。

　　11.答案：D无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。无效合同从订立之时起就没有法律效力，不论合同履行到什么阶段，合同被确认无效后，这种无效的确认要溯及到合同订立时。

　　12.答案：A履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。

　　13.答案：D先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。

　　14.答案：B当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除。

　　15.答案：B商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请核标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。

　　16.答案：C资格预审合格的条件目前采用的合格标准有两种方式，其中一种是限制合格者数量，以便减小评标的工作量（如5家），招标人按得分高低次序向预定数量的投标人邀请投标函并请他予以确认，如果某一家放弃投标，则由下一家递补维持预定数量。

　　17.答案：D根据《招标投标法》规定，属于必须以招标方式进行工程项目建设及与建设有关的设备、材料等采购总体范畴包括：

　　（1）大型基础设施、共用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

　　（2）国家投资、融资的项目；

　　（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

　　18.答案：C对招标文件的核查包括：

　　（1）招标文件的组成是否包括招标项目的所有实质性要求和条件；

　　（2）招标项目需要划分标段时，承包工作范围的合同界限是否合理；

　　（3）招标文件是否有限制公平竞争的条件。

　　19.答案：A招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

　　20.答案：A监理招标宗旨是对监理单位能力的选择。

　　21.答案：C监理单位应承担的赔偿金为其所得的全部监理费用。

　　22.答案：8作为监理人必须履行的合同义务，除了正常监理工作之外，还应包括附加监理工作和额外监理工作。

　　“附加工作”是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。可能包括：

　　（1）由于委托人、第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或延续时间；

　　（2）增加监理工作的范围和内容等。如由于委托人或承包人的原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间。又如委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等翻属于附加监理工作。

　　“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原NN暂停或终止监理业务。其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。

　　23.答案：B委托监理合同的标的是服务。

　　24.答案：D参见第22题解析。

　　25.答案：A方案设计文件应当满足编制初步设计文件和控制概算的需要。

　　26.答案：B设计合同采用定金担保，合同总价的209为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。

　　27.答案：C建设工程设计合同（一）[GF-2000—0209]，范本适用于民用建设工程设计的合同，主要条款包括：①订立合同依据的文件；②委托设计任务的范围和内容；③发包人应提供的有关资料和文件；④设计人应交付的资料和文件；⑤设计费的支付；⑥双方责任；⑦违约责任；⑧其他。

　　28.答案：C设计人有义务解决施工中出现的设计问题，如属于设计变更的范围，按照变更原因确定费用负担责任。

　　29.答案：B具体工程项目编制专用条款的原则是，结合项目特点，针对通用条款中的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。

　　30.答案：D发包人在工期可以顺延的情况发生后l4天内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。工程师在收到报告l4天内予以确认答复，逾期不予答复，视为报告要求已经被确认。

　　二、多项选择题

　　[答案详解]

　　31.答案：BCE下列财产不得抵押：

　　（1）土地所有权；

　　（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权；

　　（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

　　（4）所有权、使用权不明或者有争议的财产；

　　（5）依法被查封、扣押、监管的财产；

　　（6）依法不得抵押的其他财产。

　　32.答案：BCE工程建设管理水平的提高体现在工程质量、进度和投资的三大控制目标上，这三大控制目标的水平主要是体现在合同中。

　　33.答案：AB下列财产可以作为抵押物：

　　（1）抵押人所有的房屋和其他地上定着物；

　　（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；

　　（3）抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；

　　（4）抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；

　　（5）抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权；

　　（6）依法可以抵押的其他财产。

　　34.答案：ACDE保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：

　　（1）设计错误引起的损失和费用；

　　（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；

　　（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；

　　（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；

　　（5）维修保养或正常检修的费用；

　　（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；

　　（7）盘点时发现的短缺；

　　（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；

　　（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；

　　（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。

　　35.答案：AE履行地点不明确的，给付货币的，在接收货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的在履行义务一方所在地履行。

　　36.答案：ABE无效合同的情形有：

　　（1）一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；

　　（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同；

　　（3）以合法形式掩盖非法目的的合同；

　　（4）损害社会公共利益的合同；

　　（5）违反法律、行政法规等强制性规定的合同。

　　37.答案：ABDE 《合同法》中的自愿原则有以下含义：第一，合同当事人有订立或者不订立合同的自由；第二，当事人有权选择合同相对人；第三，合同当事人有权决定合同内容；第四，合同当事人有权决定合同形式的自由。即合同当事人有权决定是否订立合同、与谁订立合同、有权拟定或者接受合同条款、有权以书面或者口头的形式订立合同。

　　38.答案：ABD合同生效应当具备下列条件：

　　（1）当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；

　　（2）意思表示真实；

　　（3）不违反法律或者社会公共利益。

　　39.答案：BCD后履行抗辩权应满足的条件为：

　　（1）由同一双务合同产生互负的对价给付债务；

　　（2）合同中约定了履行的顺序；

　　（3）应当先履行的合同当事人没有履行债务或者没有正确履行债务；

　　（4）应当先履行的对价给付是可能履行的义务。

　　40.答案：越如债务人向第三人履行债务的特点有：

　　（1）债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系；

　　（2）在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝；

　　（3）对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿；

　　（4）债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任，即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。

　　41.答案：AE各类工程项目的建设活动达到下列标准之一者，必须进行招标：

　　（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上；

　　（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；

　　（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。

　　另外，即使单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。

　　42.答案：ACD确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力-招标人改变中标结果或中标人拒绝签订合同均要承担相应的法律责任。

　　中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改。招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

　　43.答案：ACE招标代理机构应具备的基本条件包括：

　　（1）有从事招标代理业务的营业场所和相应资金；

　　（2）有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力；

　　（3）有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”。

　　44.答案：ACE监理招标的报价在选择中居于次要地位，工程项目的施工、物资供应招标选择中标人的原则是，在技术上达到要求标准的前提下，主要考虑价格的竞争性。而监理招标对能力的选择放在第一位，因为当价格过低时监理单位很难把招标人的利益放在第一位，为了维护自己的经济利益采取减少监理人员数量或多派业务水平低、工资低的人员，其后果必然导致对工程项目的损害。另外，监理单位提供高质量的服务，往往能使招标人获得节约工程投资和提前投产的实际效益，因此过多考虑报价因素得不偿失。但从另一个角度来看，服务质量与价格之间应有相应的平衡关系，所以招标人应在能力相当的投标人之间再进行价格比较。

　　邀请投标人较少，选择监理单位一般采用邀请招标，且邀请数量以3～5家为宜，因为监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择，每一份标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议，但又各有长处和短处。如果邀请过多投标人参与竞争，不仅要增大评标工作量，而且定标后还要给予未中标人以一定补偿费，与在众多投标人中好中求好的目的比较，往往产生事倍功半的效果。

　　45.答案：AC对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的“合同”协议外，还包括以下文件：

　　（1）监理委托函或中标函；

　　（2）建设工程委托监理合同标准文件；

　　（3）建设工程委托监理合同专用条件；

　　（4）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

　　46.答案：ABC监理合同是委托合同的一种，除具有委托合同的共同特点外，还具有以下特点：

　　（1）监理合同的当事人双方应当是具有民事权力能力的民事行为能力；

　　（2）监理合同委托的工作内容必须符合工程项目建设程序，遵守有关法律、行政法规；

　　（3）委托监理合同的标的是服务。

　　47.答案：ABCD根据监理人应尽义务的有关规定，监理人在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料；非经委托人书面同意监理人及其职员不应接受委托监理合同约定以外的与监理工程有关的报酬，以保证监理行为的公正性；监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动；在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，亦不得泄露设计承包等单位申明的秘密。

　　48.答案：ACD发包人延误支付，每逾期支付1天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按阶段设计费的全部支付。设计人由于自身原因，延误了按合同规定交付的设计资料及设计文件的时间，每延误l天，应减收项目的应收设计费的2‰

　　49.答案：ABE参见单选第27题解析。

　　50.答案：ACE发包人的义务有：

　　（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作；

　　（2）将施工所需水、电、电讯线路接至专用条款约定地点；

　　（3）开通施工场地与城乡公共通路的通道；

　　（4）提供施工场地的工程地质和地下管线资料；

　　（5）办理施工许可证及其他施工所需证件；

　　（6）确定水准点与坐标控制点；

　　（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

　　（8）协调处理施工现场周围地下管线、构筑物、古树名木的保护工作。

　　更多推荐：

　　·2015年监理工程师考试真题及答案解析（更新中）

　　·2015年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析>>

　　·2015年监理工程师《三控》考试真题及答案解析>>

　　·2015年监理工程师《法规》考试真题及答案解析

　　·2015年监理工程师《案例分析》考试真题及答案解析