工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
软件项目管理工具

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 软件项目管理工具

全国监理工程师临考密押试卷《建设工程合同管理》(二)

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

  一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的()关系。

  A.债权人与债务人

  B.代理人与被代理人

  C.法人与自然人

  D.权利与义务

  2.合同法律关系的客体不包括()

  A.物

  B.法人

  C.行为

  D.智力成果

  3.建设工程勘察合同法律关系的客体是指()

  A.物

  B.智力成果

  C.行为

  D.财产

  4.下列财产中,()可作为抵押物进行抵押。

  A.抵押人所有的房屋

  B.抵押人有权使用的集体土地所有权

  C.依法被查封的财产

  D.抵押人所有的支票

  5.下列选项中不能作为抵押的是()。

  A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

  B.土地所有权

  C.抵押人所有的机器、交通工具

  D.抵押人的房屋及地上定着物

  6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时,()日合同成立。

  A.要约生效

  B.承诺生效

  C.双方当事人签字或者盖章

  D.附生效期限的合同期限界至

  7.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后,法定代表人易人。由于经营方针改变,B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务,此时合同应属于()。

  A.继续有效

  B.因A公司已不存在而无效

  C.合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效

  D.需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效

  8.按照市场行情约定价格的合同,合同履行时市场行情发生波动,则()。

  A.价格上涨按原价格执行,价格下降按新价格执行

  B.价格下降按原价格执行,价格上涨按新价格执行

  C.无论上涨还是下降均按新价格执行

  D.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

  9.如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议,则只能通过()作为解决争议的最终方式。

  A.诉讼     B.和解

  C.调解     D.仲裁

  10.《合同法》中有关解决合同争议方式的不正确表述有()。

  A.当事人可以通过和解或调解解决合同争议

  B.当事人订立有仲裁协议的,当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉

  C.当事人不愿和解、调解,可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁

  D.当事人不履行仲裁裁决的,对方可以请求人民法院执行

  11.如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。

  A.人民法院

  B.政府的建设行政主管部门

  C.上级仲裁委员会

  D.质量监督机构

  12.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。

  A.各自承担自己的损失

  B.甲方赔偿乙方1万元损失

  C.甲方赔偿乙方2万元损失

  D.甲方赔偿乙方4万元损失

  13.施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同应该()

  A.向人民法院起诉,要求确认该合同无效

  B.向人民法院起诉,要求撤销该合同

  C.向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效

  D.向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同

  14.由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达成补充协议,则该部分费用应有()

  A.权利人承担

  B.履行义务人承担

  C.双方平均分担

  D.权利人承担主要费用,义务人负担连带责任

  15.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划,因此不同标的招标需满足相应的条件,下列条件中不属于招标前期应满足的要求是()。

  A.立项批准     B.资金到位

  C.报建批准     D.成立法人

  16.勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是()。

  A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力

  B.各类设计人员的专业覆盖面

  C.人员数量,各类职称人员的比例

  D.各类设计人员的从业年限

  17.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

  A.书面形式     B.澄清问题会

  C.口头形式     D.询问

  18.在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素不包括()。

  A.施工内容的专业要求

  B.施工现场条件

  C.投标人的财务能力

  D.对工程总投资的影响

  19.招标人选择招标代理机构时,()不是应满足的条件。

  A.招标代理机构必须是法人组织

  B.有从事招标代理业务的营业场所

  C.有能够编制招标文件的能力

  D.有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

  20.采用评标价法评标时,应当遵循的原则包括()。

  A.以评标价最低的标书为最优

  B.以投标报价最低的标书为最优

  C.技术建议带来的实际经济效益,按预定的方法折算后,增加投标价

  D.中标后按评标价格签订合同价

  21.在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

  A.施工     B.设备采购

  C.设计     D.材料采购

  22.下列委托合同中,以服务作为标的物的是()。

  A.委托监理合同     B.勘察设计合同

  C.施工承包合同     D.加工承揽合同

  23.监理合同示范文本的标准条款规定,当发生()情况时,监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

  A.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

  B.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

  C.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

  D.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

  24.关于委托人提供的人员服务说法错误的是()。

  A.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

  B.涉及监理服务工作时,委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

  C.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作,但不对他们的失职行为负责

  D.人数和服务时间应在专用条件中写明

  25.按照《建设工程委托监理合同》规定,执行监理业务过程中,()不违反监理人员应遵守的职业道德。

  A.向其他人泄露委托人申明的秘密

  B.从承包方获取提前工期奖金

  C.帮助承包人完善施工组织设计

  D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

  26.发包人应为设计提供的现场服务不包括()。

  A.施工现场的工作条件

  B.生活条件

  C.设计人的现场津贴

  D.交通工具

  27.在合同正常履行的情况下,(),此时设计合同终止。

  A.设计费全部支付完毕

  B.设计阶段结束

  C.颁发工程移交证书

  D.工程施工竣工验收

  28.监理合同示范文本规定,因(),属于监理服务的额外工作。

  A.承包方原因,导致施工进度延误,监理单位需延长监理工作的时间

  B.委托人要求增加的监理工作范围

  C.委托人原因导致施工合同终止,致使监理业务终止后的善后工作

  D.承包方原因,使监理工程受到阻碍,而增加的工作内容

  29.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的,实施工程必须遵循项目建设的内在规律,即坚持()的程序。

  A.先勘察设计,再施工

  B.先勘察、后设计、再施工

  C.边勘察、边设计、边施工

  D.先设计、后勘察、再施工

  30.勘察招标中,发包人不履行合同时,发包人()。

  A.无权要求返还定金

  B.有权要求返还定金

  C.无权要求返还定金且需支付违约金

  D.只能要求返还定金的一半

  31.建设工程设计合同履行时,()是承包人的义务。

  A.提供有关设备的技术资料

  B.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

  C.修改预算

  D.确定设计深度和范围

  32.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括()。

  A.工程范围

  B.工程规模

  C.限额设计要求

  D.设计方案

  33.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,()。

  A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

  B.工程师应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人

  C.承包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知工程师

  D.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

  34.施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。

  A.发包人     B.承包人

  C.工程师     D.承包人和工程师

  35.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

  A.承包人应按工程师要求停止施工

  B.承包人实施工程师处理意见后,可以自行复工

  C.工程师未能在规定时间内作出答复,由发包人承担违约责任

  D.工程师发现施工可能危及人身安全,应停止施工

  36.发包人负责采购的一批钢窗,运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕,工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形,要求承包人拆除,则此质量事故()。

  A.所需费用和延误工期由承包人负责

  B.所需费用和延误工期由发包人负责

  C.所需费用给予补偿,延误工期由承包人负责

  D.延误工期应予顺延,费用由承包人承担

  37.为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由()。

  A.承包人负责检验工作,发包人承担检验费用

  B.承包人负责检验工作,并承担检验费用

  C.发包人负责检验工作,并承担检验费用

  D.发包人负责检验工作,承包人承担检验费用

  38.招标确定中标人后,施工合同协议书内注明的合同价款应为()。

  A.评标委员会算出的评标价

  B.招标人编制的标底价

  C.中标人的投标价

  D.施工图预算价

  39.建设工程施工合同示范文本中,工程师无权指示设计变更的情形是()。

  A.减少合同中约定的工程量

  B.改变有关工程的施工时间

  C.删除承包范围内的部分工作

  D.更改工程有关部分尺寸

  40.依据施工合同示范文本规定,某设备安装工程试车时发现,由于设计原因试车达不到验收要求,则应由()。

  A.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,追加合同价款,工期相应顺延

  B.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延

  C.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期不予顺延

  D.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用,工期相应顺延

  41.施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中,约定违约金是3万元,但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是3.2万元,施工企业应要求供应商支付()。

  A.6.2万元      B.3.2万元

  C.3万元        D.0.2万元

  42.材料采购合同在履行过程中,供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站,且交付数量多于合同约定的尾差,()。

  A.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

  B.采购方不能拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

  C.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由采购方承担

  D.采购方可以拒绝提货,多交货的保管费用应由供货方承担

  43.有关承包商的申请变更,下面描述错误的是()。

  A.未经工程师批准不得变更

  B.变更的建议必须是给业主能够带来利益的建议

  C.对部分永久工程的变更,承包商应设计该部分工程

  D.因施工不方便而提出

  44.FIDIC施工合同条件规定,由于承包商使用的施工设备数量不足影响了工程进度,工程师要求承包商增加施工设备。此时()

  A.承包商可以拒绝

  B.承包商应执行,但应给予经济补偿

  C.承包商应执行,但应给予费用和工期补偿

  D.承包商应执行,由此增加的费用和工期由承包商承担

  45.有关合同的有效期的说法,错误的是()

  A.是判别合同是否具有法律效力的分界线

  B.合同有效期的起始日是合同签字日

  C.合同有效期结束意味着索赔权利终止

  D.合同有效期结束表明施工义务终止

  46.在FIDIC合同条件中,()属于承包商应承担的风险。

  A.施工遇到图纸上未标明的地下构筑物

  B.社会动乱导致施工暂停

  C.专用条款内约定为固定汇率,合同履行过程中汇率的变化

  D.施工过程中当地税费的增长

  47.FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任,定义投标截止日期前第28天为“基准日”。从此日期起至()止的期间内,有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。

  A.开标日

  B.工程师发布开工令日

  C.工程师颁发工程接收证书日

  D.工程师颁发履约证书日

  48.FIDIC施工合同条件规定,指定分包商行为给业主造成损失,对此事件()。

  A.承包商承担部分责任

  B.业主可要求承包商承担全部责任

  C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示,承包商不承担责任

  D.应由指定分包商承担全部责任

  49.FIDIC合同条件规定,合同的有效期是从合同签字之日起到()之日止。

  A.颁发工程移交证书

  B.颁发解除缺陷责任证书

  C.承包商提交给业主的“结清单”生效

  D.工程移交证书注明的竣工

  50.施工合同约定,风力超过8级以上的停工应给予工期顺延。某承包人在5月份一水塔高空作业的施工中遇7级风,按照安全施工管理规定的要求,停工5天,为此提出工期索赔的要求。其理由是当地多年气候资料表明5月份没有大风,此次连续大风属于不可预见的情况。该承包人的索赔理由属于()。

  A.工程变更索赔

  B.工程加速索赔

  C.合同被迫终止索赔

  D.合同中默示的索赔

  二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  51.无权代理行为在()情况下,被代理人承担民事责任。

  A.被代理人不作否认表示

  B.被代理人作否认表示

  C.经被代理人追认

  D.代理人要求

  E.法院判决

  52.建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起,至()之日止,以先发生者为准。

  A.工程所有人签发完工验收证书

  B.承包人完成施工任务

  C.工程所有人组织工程验收

  D.工程所有人实际占用全部工程

  E.保修期满

  53.关于合同成立时间的说法,正确的是()。

  A.要式合同自双方当事人签字时成立

  B.不要式合同在承诺生效时成立

  C.要式合同在承诺生效时成立

  D.以信件订立的合同在签订确认书时成立

  E.以数据电文订立的合同在承诺生效时成立

  54.合同生效应具备的条件有()。

  A.意思表示真实

  B.不违反社会公共利益

  C.当事人具有相应的民事行为能力

  D.当事人具有相应的民事权利能力

  E.必须发出要约邀请

  55.关于合同撤销权说法正确的是()。

  A.可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题

  B.具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权,该权消灭

  C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权

  D.合同撤销的后果与合同无效的后果不同

  E.当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提

  56.有关承担违约责任的说法正确的是()。

  A.赔偿损失是承担违约的主要方式

  B.建筑工程合同中,施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施

  C.违约金和定金不能合并使用

  D.当事人延迟履行后发生的不可抗力,可以免除责任

  E.违约金和赔偿损失同时使用时,赔偿损失优先

  57.招标人具备自行招标的能力表现为()。

  A.必须是法人组织

  B.有编制招标文件的能力

  C.有审查投标人资质的能力

  D.招标人的资格经主管部门批准

  E.有组织评标定标的能力

  58.关于对中标通知书的说法正确的是()。

  A.中标通知书由招标人发出

  B.中标通知书只对中标人具有法律效力

  C.只有招标人才能确定中标人

  D.中标通知书对招标人具有法律效力

  E.中标通知书发出30日内签订合同

  59.委托监理的工作范围的确定通常考虑的因素是()。

  A.工程规模

  B.工程项目的专业特点

  C.被监理合同的难易程度

  D.监理人员的配置数量

  E.主要监理人员的能力

  60.评标价法中,可以折算成价格的评审因素一般包括()。

  A.投标书承诺的工期提前给项目带来的超前收益

  B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分

  C.技术建议可能带来的实际经济效益,按预定的比例折算后,在投标价中加上该值

  D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处

  E.对其他可以折算为价格的因素,按对招标人有利或不利的原因,增加或减少到报价中

  61.对委托人和监理人有约束力的监理合同,包括的文件有()。

  A.监理中标函

  B.监理招标文件

  C.工程量清单

  D.监理合同专用条件

  E.合同履行中双方达成的书面协议

  62.委托人对合同履行的监督控制权中说法正确的是()。

  A.可随时要求监理人对重大问题提交专项报告

  B.监理人调换总监理工程师,须经委托人同意

  C.监理人转让义务,必须经委托人书面同意

  D.监理人转让利益,不需委托人书面同意

  E.监理人转让支付款,必须经委托人书面同意

  63.根据《建设工程委托监理合同》标准条件规定,委托人的义务包括()。

  A.开展监理业务之前向监理人支付预付款

  B.提供与本工程有关的设备生产厂名录

  C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

  D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定

  E.授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内做出决定的常驻代表负责与监理人联系

  64.任何一方向另一方负有责任时的赔偿原则不包括()。

  A.委托人违约应承担违约责任,赔偿监理人的经济损失

  B.因监理人过失造成经济损失,累计赔偿额按实际损失程度计算

  C.当一方向另一方的索赔要求不成立时,提出的一方应赔偿由此带来的对方的各种费用支出

  D.因监理人过失造成经济损失,累计赔偿额不应超过监理酬金总额(除去税金)

  E.在《委托监理合同示范文本》中包含“委托人责任”,“监理人责任”的条款

  65.委托监理合同中,属于监理人的义务包括()。

  A.按合同约定派驻人员

  B.使用委托人提供的设施完成工作后应归还

  C.将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方

  D.负责工程施工中有关各方的协调管理

  E.负责办理施工有关的行政批准手续

  66.由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费,发包人应承担的责任包括()。

  A.付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算

  B.工期按实际延误的工日顺延

  C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

  D.付给勘察机构适当的利润

  E.继续提供必要的生活条件

  67.设计合同履行过程中,发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质,发包人准备将这部分设计任务委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括()。

  A.发包人与设计人协商并经设计人同意

  B.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同

  C.该部分设计成果需经设计人审查批准

  D.设计人不对该部分的设计质量承担责任

  E.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

  68.设计人配合施工工作的内容有()

  A.设计交底

  B.参加竣工验收

  C.处理设计问题

  D.选择承包人

  E.参加重要隐蔽工程部位验收

  69.下列关于工程师易人的说法中正确的是()。

  A.如发包人需要撤换工程师,应至少于易人前10天以书面形式通知承包人

  B.如发包人需要撤换工程师,应至少于易人前7天以书面形式通知承包人

  C.后任继续履行合同的约定及前任的权利和义务

  D.对前任做出的书面承诺,必须经过发包人的同意

  E.不得更改前任做出的书面承诺

  70.建设工程施工合同履行过程中,发包人应完成的工作内容不包括()。

  A.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地

  B.提供和维护非夜间施工使用的照明

  C.开通施工场地与城乡公共道路的通道

  D.保证施工场地清洁,符合环境卫生管理有关规定

  E.确定水准点与坐标控制点,并进行现场交验

  71.关于施工质量控制说法中错误的是()。

  A.质量检查,达到约定标准的给予质量认可,达不到则予拒收

  B.双方对质量有争议,由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定

  C.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查

  D.检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担

  E.工程师指令失误而导致的追加合同价款,由工程师承担

  72.关于设计变更程序说法错误的是()。

  A.变更超过原设计标准或批准的建设规模时,发包人应在规划管理部门备案

  B.变更的相应图纸和说明由原设计单位提供

  C.承包人可以根据施工要求对原工程设计进行变更

  D.承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳,都必须经工程师同意

  E.工程师同意采用承包人的合理化建议,所发生的费用和获得收益的分担或分享,由发包人和承包人另行约定

  73.《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围不包括()。

  A.运至施工现场待安装设备的损害

  B.承包人机械设备的损坏

  C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

  D.施工人员的伤亡费用

  E.工程所需的修复费用

  74.关于竣工验收下列说法错误的是()。

  A.实行监理的工程,工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见

  B.当各方不能形成一致意见时,应报当地建设行政主管部门协调

  C.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可

  D.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可

  E.因特殊原因,发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的,需签订部分竣工协议

  75.建设工程合同的主要特征不包括()。

  A.合同主体的严格性

  B.合同标的的特殊性

  C.合同条款的繁杂性

  D.合同履行期限的长期性

  E.计划和程序的严格性

  76.依据施工合同示范文本规定,施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括()。

  A.施工中发现文物的保护费用

  B.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费

  C.承包人施工中出现安全事故的相应费用

  D.施工现场内第三方人员的生命财产保险费

  E.超出设计图纸范围工程量中的材料费

  77.分包合同的特点不包括()。

  A.保持与主合同条件中分包工程部分规定的权利义务一致

  B.区分负责实施分包工作当事人改变后两个合同之间的差异

  C.同时存在于主从两个合同内

  D.承包商可以采用邀请代表或议标的方式与分包商签订分包合同

  E.也可用于业主选择的指定分包商签订的合同

  78.业主或承包商无法预测而保险公司又不承保的风险不包括()。

  A.战争

  B.政变

  C.放射性污染(非承包商原因)

  D.承包商或分包商雇员引起的混乱

  E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

  79.FIDIC合同条件下,对指定分包商的叙述错误的是()。

  A.由业主指定

  B.完成指定工作

  C.由承包商管理

  D.与业主签订合同

  E.与其他分包商的合同地位不同

  80.当承包人提出索赔后,工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括()。

  A.工程师书面指令

  B.施工会议纪要

  C.招标文件中的投标须知

  D.招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答

  E.检查和试验记录

  答案:

  一、单项选择题

  1.D   2.B   3.C   4.A    5.B   6.B   7.A   8.D  9.A    10.B

  11.A  12.B  13.B  14.B  15.D  16.D  17.B  18.C  19.A   20.A

  21.C  22.A  23.D  24.B  25.C  26.C  27.D  28.C  29.B   30.A

  31.C  32.D  33.D  34.B  35.B  36.B  37.A  38.C  39.C   40.A

  41.B  42.D  43.D  44.D  45.D  46.C  47.D  48.C  49.C   50.D

  二、多项选择题

  51.AC   52.AD   53.ABD   54.ABCD   55.ABCE   56.AB   57.BCE   58.ADE   59.ABC   60.ABDE

  61.ADE  62.ABE  63.ABDE  64.BE     65.ABD    66.ABC  67.AD    68.ABCE  69.BCE   70.BD

  71.BE   72.ACD  73.ACE   74.DE     75.AE     76.ABD  77.DE    78.DE    79.DE    80.ABE

  更多推荐:

  ·2015年监理工程师考试真题及答案解析(更新中)

  ·2015年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析>>

  ·2015年监理工程师《三控》考试真题及答案解析>>

  ·2015年监理工程师《法规》考试真题及答案解析

  ·2015年监理工程师《案例分析》考试真题及答案解析

发布:2007-07-02 11:51    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

泛普软件项目管理工具其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件