当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 建筑工程项目管理软件
2015年造价工程师《计价与控制》:工程索赔的处理原则
二、工程索赔的处理原则和计算
(一)工程索赔的处理原则
1.索赔必须以合同为依据
2.及时、合理地处理索赔
3.加强主动控制,减少工程索赔
(二)《建设工程施工合同文本)规定的工程索赔程序
当合同当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及第三方原因,给承包人造成延期支付合同价款、延误工期或其他经济损失,包括不可抗力延误的工期。
(1)承包人提出索赔申请。索赔事件发生28天内;向工程师发出索赔意向通知。合同实施过程中,凡不属于承包人责任导致项目拖期和成本增加事件发生后的28天内,必须以正式函件通知工程师,声明对此事项要求索赔,同时仍须遵照工程师的指令继续施工。逾期申报时,工程师有权拒绝承包人的索赔要求。
(2)发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料;正式提出索赔申请后,承包人应抓紧准备索赔的证据资料,包括事件的原因、对其权益影响的证据资料、索赔的依据,以及其他计算出的该事件影响所要求的索赔额和申请展延工期天数,并在索赔申请发出的28天内报出。
(3)工程师审核承包人的索赔申请。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天内给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。接到承包人的索赔信件后,工程师应该立即研究承包人的索赔资料,在不确认责任属谁的情况下,依据自己的同期记录资料客观分析事故发生的原因,依据有关合同条款,研究承包人提出的索赔证据。必要时还可以要求承包人进一步提交补充资料,包括索赔的更详细说明材料或索赔计算的依据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。
(4)当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向,在索赔事件终了后28天内,向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。
(5)工程师与承包人谈判。双方各自依据对这一事件的处理方案进行友好协商,若能通过谈判达成一致意见,则该事件较容易解决。如果双方对该事件的责任、索赔款额或工期展延天数分歧较大,通过谈判达不成共识的话;按照条款规定工程师有权确定一个他认为合理的单价或价格作为最终的处理意见报送业主并相应通知承包人。
(6)发包人审批工程师的索赔处理证明。发包人首先根据事件发生的原因、责任范围、合同条款审核承包人的索赔申请和工程师的处理报告,再根据项目的目的、投资控制、竣工验收要求,以及针对承包人在实施合同过程中的缺陷或不符合合同要求的地方提出反索赔方面的考虑,决定是否批准工程师的索赔报告。
(7)承包人是否接受最终的索赔决定。承包人同意了最终的索赔决定,这一索赔事件即告结束。若承包人不接受工程师的单方面决定或业主删减的索赔或工期展延天数,就会导致合同纠纷。通过谈判和协调双方达成互让的解决方案是处理纠纷的理想方式。如果双方不能达成谅解就只能诉诸仲裁或者诉讼。
泛普软件-工程项目管理系统整理
更多推荐:
·2015年造价工程师教材不变的通知
·2015年造价工程师报名时间(不断更新)
·2015年造价工程师辅导课程全部开通
·2015年造价工程师考试辅导火爆热招中
- 1项目管理工具
- 2建筑工程项目管理软件
- 3工程项目管理软件系统
- 4开源项目管理软件
- 5项目管理软件下载
- 6重庆建筑施工项目管理系统开发
- 7工程项目管理软件下载
- 8多项目管理
- 9项目管理系统
- 10好用的项目管理
- 11企业项目管理排名
- 12项目管理软件
- 12015年监理工程师:投资控制的目标
- 22015年监理工程师考试三控预习试题(1)
- 3青岛城阳设建筑业“黑名单”
- 4造价工程师案例分析复习要点:关于垫层的问题
- 5高压配电柜存在哪些问题?
- 6建筑企业利用逆作工艺在屋面防水工程中的几点浅析
- 77月10日哈尔滨建筑钢材行情预测:继续弱稳前行
- 8客货共线铁路隧道衬砌防排水施工作业指导书
- 9阿尔及利亚道路改造项目MN1标段右幅率先完成施工顺利通车
- 10关于建立中国工程机械易租网联络员制度的通知[2010-04]
- 11砌筑砂浆强度波动的原因
- 12某屋顶花园跨楼钢桥变形缝渗漏治理
- 13造价工程师造价管理复习要点:总时差的问题
- 14哪里有能生产HZS240商品混凝土搅拌站的混凝土搅拌站厂家
- 15县域给水规划的几个要点
- 16隧道初期支护湿喷砼作业指导书
- 172015年二级建造师考试《施工管理》辅导资料(10)
- 18PKPM房地产企业信息化管理解决方案
- 194月10日昆明建筑钢材行情预测:继续弱稳
- 20工人进场三级教育交底(项目教育)
- 212015年监理工程师:单位资质控制
- 22纵观各地适度规模经营的发展 土地流转是一个重要方式
- 23Excel使用技巧-改变默认图表类型
- 24一级建造师复习资料:建筑工程施工安全检查内容
- 25住宅现浇楼面裂缝原因与防治方法
- 26二级建造师施工管理复习要点:造价信息价格
- 27自有模板摊销量的公式
- 28济聊城际铁路3月开工
- 29混凝土搅拌车的失速试验的总结
- 30房地产信托逆势增长或加剧兑付风险
成都公司:成都市成华区建设南路160号1层9号
重庆公司:重庆市江北区红旗河沟华创商务大厦18楼