工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
项目管理系统

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 项目管理系统

2015年全国监理工程师考试《监理案例分析》习题14

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

  [背景材料]

  某旅游城市为了发展旅游业,经批准兴建一座三星级海鲜大酒店。该项目甲方海鲜大酒店与某市兴城建筑工程公司(乙方)、日本立成装饰工程公司(丙方)分别签订了主体建筑工程合同和装饰工程承包合同。合同于l998年10月l0日正式签字。

  海鲜大酒店(甲方)与兴城建筑工程公司(乙方)签订的合同约定1998年11月10日正式开工,竣工日期为2000年5月1日。主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同,由两个承包商承建。为保证工期,当事人约定:主体与装饰工程施工采取立体交叉作业,即主体完成一层,装饰工程公司立即进入装饰作业。为保汪装饰工程达到三星级水平,业主委托香港飞龙咨询公司实施“装饰工程监理”。

  工程施工过程中,甲方要求乙方将竣工期提前至2000年3月1日,双方协商修订施工方案后达成协议。海鲜大酒店于2000年3月l0日剪彩开业。

  但因工程款问题乙方与甲方发生争议并诉至法庭。原告(乙方)、被告(甲方)之间的争议如下:

  2002年8月1日,原告(乙方)诉称:被告(甲方)于2000年3月1日签发了竣工验收报告,并已开张营业,至今已达二年有余,但在结算工程款时,制造事端,对应付工程总价款l600万人民币,只给付l400万人民币。特请求法庭判决被告结清拖欠的200万元工程款及拖期的利息。

  在2002年10月10日庭审中,被告答称:原告主体施工质量有问题。如大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此,日本装饰商进行返工并提出索赔,经监理工程师签字报业主代表认可,共支付20万美元,折合人民币166万元。此项费用应由原告承担。另有其他质量问题,造成客房、机房设备、设施损失计人民币34万元。共计损失200万元,应从总工程款中扣除,故支付主体工程款总额为l400万元。

  原告辩称:被告称工程主体不合格不属实,并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。

  被告又辩称:竣工验收报告及感谢信,是在原告法定代表宴请我方时,提出为了企业晋级,请求我方高抬贵手,为此我方代表就签字了。此外,被告代理人又向法庭呈交业主被日本立成装饰工程公司提出的索赔20万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。

  原告再辩称:被告代表发言纯系戏言,怎能以签署竣工验收报告为儿戏,请求法庭以文字为证。又指出:被告委托的监理工程师监理的装饰合同,支付给日本立成装饰工程公司的费用凭单,并无我方(兴城公司)代表的签字认可,因此不承担责任。

  原告最后请求法庭关注:自签发竣工验收报告后,乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求,长达两年多。甲方从未向乙方提出工程质量问题的要求。

  [问题]

  1.原告、被告之间的合同是否有效?

  2.主体工程施工质量不合格时,业主应采用哪些正当措旌和程序?

  3.装饰合同中的索赔是否对主体承包商具有约束力?怎样才能具有约束力?

  4.该项工程竣工结算中,甲方从未向乙方提出质量问题。直至乙方于2002年8月1日向人民法院提出起诉后,甲方在答辩状中提出质量问题。对此,应否依法保护?

泛普软件-工程项目管理系统整理

  更多推荐:

  ·2015年监理工程师考试真题及答案解析(更新中)

  ·2015年监理工程师《合同管理》考试真题及答案解析>>

  ·2015年监理工程师《三控》考试真题及答案解析>>

  ·2015年监理工程师《法规》考试真题及答案解析

  ·2015年监理工程师《案例分析》考试真题及答案解析

发布:2007-07-02 10:52    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
相关文章:

泛普项目管理系统其他应用

项目管理工具 禅道项目管理软件 梦龙项目管理软件 微软项目管理软件 装饰管理系统 装修预算软件 项目计划软件 项目进度管理软件 软件项目管理工具 材料管理软件 工程项目管理软件系统 项目管理系统 施工管理软件 建筑工程项目管理软件 工程管理软件